Договор на изготовление фасадного декора

Договор оказания услуг по изготовление декораций

Образец договора на оказание творческих услуг


За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору «Исполнитель» и «Заказчик» несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством порядке.

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

6.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков. 7.1. Договор заключен как у единственного исполнителя на основании Положения о закупке товаров, работ и услуг КГАУК «Барнаульский дом культуры». 7.2.

Договор на оказание услуг по декорированию

Заказчик в соответствии с п.1.1 обязуется:

  1. обеспечить сохранность и целостность предоставленных в прокат имущества и материалов до конца мероприятия.
  2. своевременно произвести оплату работ Исполнителя в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
  3. предоставить Исполнителю помещение, подлежащее декорированию в срок не позднее часов «»2016 года – не позднее часов до начала мероприятия высказать свои замечания по внешнему виду помещения и, если таковые отсутствуют, принять работу;
  4. предоставить Исполнителю всю необходимую информацию для художественного оформления;
  5. в случае внесения изменений в утвержденный проект оформления во время проведения оформительских работ, оплатить по существующему прайс-листу Исполнителя двойной тариф за дополнительные услуги, если соответствующие изменения проекта влекут за собой необходимость переделки выполненных работ;

Договор подряда на изготовление фасадного декора

2.2 Заказчик обязуется оплатить предусмотренные Договором работы, рассмотреть и утвердить Техническое задание, принять результаты работы.

3.1 Срок разработки Технического задания составляют семь дней с момента получения Подрядчиком предоплаты.

В этом случае Заказчик обязуется предоставить Подрядчику доступ на объект строительства. 5.2 В течение 7 дней с момента получения предоплаты Подрядчик разрабатывает Техническое задание, руководствуясь Дизайн-проектом, предоставленным Заказчиком, и предоставляет его для согласования Заказчику в электронном виде.

Договор на создание и монтаж декораций

Договор оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции

В Дополнительных соглашениях определяется наименование работ (услуг), их стоимость, требования к качеству и объемам работ (услуг), сроки выполнения, а также иные необходимые условия операций, совершаемых Исполнителем.

2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. Своевременно и полностью оплачивать стоимость работ (услуг) Исполнителя в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Дополнительными соглашениями к нему.

2.2.2. Своевременно и полностью передавать Исполнителю материалы, требуемые для выполнения работ (оказания услуг), указанных в п.

1.1. настоящего Договора и детализированных в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2.2.3. В течение 3 (Трех) дней с момента получения подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) (далее — «Акт») подписать Акт и направить его Исполнителю либо в указанный срок направить Исполнителю свои мотивированные возражения.

Договор декоратора свадеб образец

Декорации передаются Арендатору на срок с » » г.

Чтобы обезопасить себя на этот случай – при каждом заказе услуг следует настаивать на заключении договора, причем — в письменном виде.

Договор оказания услуг по декоративному оформлению помещений и площадок

2.1.Заказчик обязан: 2.1.1.

В течение дня перед мероприятием после получения от Исполнителя извещения об окончании Работы осмотреть и принять результат Работ, о чем составляется акт приемки, за подписью обеих сторон настоящего Договора.

2.1.2. Заказчик обязуется своевременно предоставить Исполнителю всю необходимую достоверную информацию по заказу, а также обеспечить доступ сотрудников Исполнителя к местам проведения работ и в сроки, оговоренные в Протоколе. 2.1.3. Предоставить место складирования готовой продукции, обеспечить подачу электроэнергии для исполнения работ. 2.1.4. Если иное не оговорено отдельно, место проведения работ должно быть защищено от дождя и ветра, иметь температуру воздуха от 15 до 30 градусов Цельсия, влажность, химический состав и запыленность воздуха, допустимые для работы людей без средств защиты, а также для работы электроинструмента.

2.2. Исполнитель обязан: 2.2.1.

Договор на декорирование интерьера

1.3. Для выполнения работ, указанных в п.

1.1. Договора, для монтажа оборудования.

Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1.

Договора; 2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ.

Договор на флористическое оформление

Особые условия5.1. Сумма предоплаты в случае расторжения договора возвращается до истечения 5 дневного срока до предполагаемого исполнения заказа, позднее аванс не может быть возвращен, т.к.

Исполнителем осуществлена оплата поставки цветов для выполнения заказа. По договоренности сторон на сумму предоплаты может произведена замена на другой заказ6. Ответственность сторон5.1. Стороны возмещают друг другу нанесенный ущерб в размере нанесенных убытков, возникших в результате ненадлежащего исполнения условий Договора Сторонами, на что должен быть оформлен соответствующий акт.5.2.

Договор оказания услуг по декоративному оформлению помещений и площадок

Отзывов:29Просмотров:41732
Голосов:19Обновлено:29.05.2012

Автор документа

число консультаций:82
отмеченных лучшими:5
ответов к документам:52
размещено документов:927
положительных отзывов:84
отрицательных отзывов:6

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ДЕКАРАТИВНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ И ПЛОЩАДОК

г. _________________ «___» ___________ 201__ г.

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ______________________, действующего на основании ____________, с одной стороны и гражданин ____________ паспорт серии ______ выдан _________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1. Настоящим Договором Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется лично, или при помощи третьих лиц, оказать ему услуги по декоративному оформлению помещений и других площадок, а также иные услуги по организации и проведению деловых и праздничных мероприятий, по адресу: ____________________________________________

Наименование работ, стоимость и прочие необходимые условия заказа, фиксируются в протоколе согласования цены, именуемом в дальнейшем «Протокол», являющегося неотъемлемой частью данного договора и подписываемым Исполнителем и Заказчиком до начала проведения работ.

Исполнитель обязуется сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СТОРОН.

2.1.1. В течение дня перед мероприятием после получения от Исполнителя извещения об окончании Работы осмотреть и принять результат Работ, о чем составляется акт приемки, за подписью обеих сторон настоящего Договора.

2.1.2. Заказчик обязуется своевременно предоставить Исполнителю всю необходимую достоверную информацию по заказу, а также обеспечить доступ сотрудников Исполнителя к местам проведения работ и в сроки, оговоренные в Протоколе.

2.1.3. Предоставить место складирования готовой продукции, обеспечить подачу электроэнергии для исполнения работ.

2.1.4. Если иное не оговорено отдельно, место проведения работ должно быть защищено от дождя и ветра, иметь температуру воздуха от 15 до 30 градусов Цельсия, влажность, химический состав и запыленность воздуха, допустимые для работы людей без средств защиты, а также для работы электроинструмента.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Выполнить работы в срок и в объеме, предусмотренном настоящим Договором и с надлежащим уровнем качества.

2.2.2. Исполнитель обязан выполнить предусмотренную в настоящем Договоре работу лично. Привлечение Подрядчиком третьих лиц возможно. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц.

2.3. Исполнитель выполняет заказ на основе данных, записанных в Протоколе. Изменение Заказчиком условий заказа, возможно только при наличии такой возможности у Исполнителя и с его согласия. При этом изменения фиксируются в действующем, либо новом Протоколе.

2.4. Исполнитель обязуется устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные при приемке Работ недостатки, если Сторонами не будет согласовано соразмерное уменьшение цены Работы или возмещение Подрядчиком расходов Заказчика, связанных с устранением выявленных недостатков.

2.5. Исполнитель обеспечивает соблюдение Правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды своими работниками.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ.

3.1.Обшая стоимость выполняемых Исполнителем работ по настоящему Договору

3.2.Стоимость работы может быть изменена вследствие изменений, внесенных по требованию Заказчика в ходе выполнения работ.

3.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение двух рабочих дней с момента подписания Договора.

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

4.1. Исполнитель выполняет работы в следующие сроки:

  • начало: с момента оплаты на расчетный счет Исполнителя и подписания Договора.
  • окончание работ: _______________________.

4.2.Срок действия Договора: до полного выполнения обязательств Заказчиком и Исполнителем по данному Договору.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИИ.

5.1. Исполнитель гарантирует сохранение целостности и первоначального внешнего вида оформления из воздушных шаров при соблюдении следующих условий: оформление воздушными шарами не предназначено для длительного использования и сохраняет свой праздничный вид от нескольких часов до 3 дней (конкретные сроки – см. ниже), в зависимости от материала шаров, газа их наполняющего и условий окружающей среды.

Ни при каких условиях мы не можем гарантировать, что оформление воздушными шарами сохранит свой праздничный вид более этого срока.

Исполнитель не несет ответственности за возможные повреждения или потерю внешнего вида оформленными из воздушных шаров:

Читайте также:  Приказ об увольнении в запас

5.1.1.Латексных или фольгированных, надутых воздухом, если с момента их надувания прошло более 3-х дней

5.1.2.Латексных, надутых гелием, и не прошедших специальную обработку специальным пластиком «Хай Флоат», если с момента их надувания прошло более 14 часов

5.1.3.Латексных, надутых гелием, и прошедших специальную обработку специальным пластиком «Хай Флоат», если с момента их надувания прошло более 42 часов

5.1.4. Фольгированных, надутых гелием, если с момента их надувания прошло более 3-х дней

5.1.5. Если температура окружающего композиции воздуха ниже 0 или выше 30 градусов Цельсия

5.1.6. Если на них попадают прямые, не прошедшие через стекло солнечные лучи или атмосферные осадки

5.1.7. Если они подвергаются воздействию потоков воздуха более 7 м/сек или иному механическому, термическому или химическому воздействию

5.1.8. При изменении температуры окружающего их воздуха с момента надувания более чем на 5 градусов Цельсия (при этом меняется объем наполняющего их газа, что может привести к разрыву или, наоборот, обмяканию шаров)

5.1.9. При использовании шаров с гелием в оформлениях на улице (из-за их крайней нестойкости к солнечному свету, ветру и осадкам)

5.1.10. Если в помещении пыльно, поскольку шары из-за статического электричества активно притягивают пыль, что ведет к их загрязнению

5.1.11. При полной и частичной потере формы до 3% шаров, поскольку это естественный для воздушных шаров процент брака, обусловленный материалом из которого они изготовлены.

5.2. Требования, связанные недостатками результата Работы, Заказчик имеет право предъявить в течение гарантийного срока.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ, указанного в пункте 4.1. настоящего Договора, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Работ за каждый час просрочки, но не более 3% от стоимости работ настоящего Договора.

6.2. За ненадлежащее качество работы, Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.3. За несвоевременную оплату выполненных работ Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от цены не оплаченной работы за каждый час просрочки, но не более 3% от стоимости работ настоящего Договора.

6.4. В случае, когда возникает невозможность исполнения данного Договора по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Исполнитель возвращает Заказчику полученную предоплату, за вычетом фактически понесенных им в связи с данным Договором расходов.

6.5. В случае, одностороннего расторжения данного Договора Заказчиком, либо невозможности его исполнения по вине Заказчика или по вине обстоятельств, за которые несет ответственность Заказчик, Исполнитель удерживает внесенный Заказчиком задаток в качестве неустойки.

6.6. В исключительном случае, при отсутствии материала (например, определенного типа воздушных шаров) у поставщиков, Исполнитель имеет право, по согласованию с Заказчиком, произвести замену такого материала на максимально подобный. При этом производится пересчет стоимости заказа с изменением суммы данного Договора, либо, по требованию Заказчика, данный Договор расторгается с возвратом Исполнителем Заказчику всей внесенной им предоплаты. Любые прочие изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще на то уполномоченными представителями сторон.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору в случае, если их обязательства по настоящему Договору не могут быть исполнены вследствие непреодолимой силы.

7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

7.1.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. _____________.

8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.2. Любые дополнения к настоящему Договору должны быть подписаны обеими сторонами и скреплены печатями.

Договор на обшивку фасада

Договор отделки дома

Теперь необходимо посетить дизайнера для разработки проекта, нарисовать продуманные и лаконичные, детально проработанные чертежи экстерьера. Набор планов для строительства и реконструкции носит название дизайн-проекта фасада. Опытный архитектор разрабатывает основную идею отделки фасада по фотографии. Серьезное проектирование опирается на точные размеры.

Для начала предоставьте дизайнеру чертежи дома или закажите проведение замеров специализированной компании, занимающейся разработкой проектов.

Единого подхода и формулы для подсчета стоимости проекта не существует. 2.1. Общая стоимость работ/услуг согласно данного ДОГОВОРА составляет: (25 000)Двадцать пять тысяч рублей.

Наличие должным образом оформленного договора, позволяет каждой из сторон быть уверенной в том, что все ее права будут соблюдены. Даже при устных договоренностях с заказчиком мы стараемся максимально учитывать и выполнять все пожелания заказчика, придерживаться его (Смета должна содержать полный перечень планируемых работ по отделке коттеджа, расценки на работы и черновой материал. Образец сметы). Приложением №2 является график производства работ и финансирования (календарный план проведения работ по внутренней отделке коттеджа и порядок оплаты за эти работы.

Пример графика). 1.4 Платежи вносятся Заказчиком в рублях РФ и (как правило, в форме предоплаты перед началом каждого этапа работ и доплаты за каждый выполненный этап на момент подписания акта сдачи приёмки после каждого этапа). Если по желанию Заказчика в процессе ремонта в проект вносятся изменения и уточнения, влияющие на договорную цену, договорная цена определяется с учетом изменений и уточнений по дополнительному соглашению сторон.

2.3 Все изменения первоначальной договорной цены и сроков производства работ или одного из этих параметров оформляется дополнительным соглашением сторон в письменной форме. Меняйте, вписывайте свои данные, паспортные данные (реквизиты организации) бригадира и обязательно подписывайте договор в 2 экземплярах.

В данном пункте следует указать реквизиты, а также даты выполнения строительно-отделочных работ.

Договор подряда на изготовление фасадного декора

6.6 Фасадный декор упакован в стретч-плёнку согласно Комплектации. 6.7 Упаковки Фасадного декора имеют этикетку, на которой указаны уникальный номер, название комплекта и состав упаковки.

7.2 Гарантия на Фасадный декор составляет 2 года с момента монтажа, но не более 3 лет с момента отгрузки.

Договор на отделку фасада или хождение по мукам

Фасад частного дома или все трудности позади

  • Титульная страница, содержащая название, логотип и контактные данные
  • Чертежи с эскизами узоров и элементами декора, позволяющие точно выполнить все задумки.
  • Серия чертежей лестниц с перилами и их точные размеры.
  • Размещение освещения на плане, источники света их размещение по зданию и на прилегающей территории.
  • Серия фотографий фасада в 3D МАХ, снятого при дневном свете.
  • Серия подобных фотографий ночного фасада с включенным освещением.
  • Ведомость с характеристикой материалов для отделки.

Паспорт наружной отделки фасада является составляющей частью проектной документации, на вновь создаваемый или подлежащий реконструкции объект. Возникают вполне законные вопросы, — для чего нужна вся эта бодяга?

Пример паспорта для отделки фасадов позволит наглядно представить картинку. Содержание титульного листа. Расположение объекта строительства или реконструкции Графический материал, вид объекта до реконструкции. Сводная таблица цветов и типов отделки Графический материал, цветовое оформление фасада здания с обозначенным типом отделки и цвета по RAL Более наглядную презентацию экстерьера здания дают приложенные перспективные изображения Внимание: В составе паспорта для зданий, на первом этаже которых имеются объекты другого назначения, содержится раздел «Рекламное оформление».

Примерная форма подачи заявления на регистрацию паспорта наружной отделки фасада.

Обязательный перечень документов. Внимание: Спор сторон по недостаткам в работе разрешается экспертизой. Расходы несут или обе стороны по соглашению или сторона, являющаяся инициатором её назначения.

Довольная улыбка заказчиков иногда гораздо приятнее и греет душу больше, чем деньги. Копирование информации c сайта разрешено только

Договор на ремонт квартиры образец 2022 г

Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения грубых недостатков, которые должны быть незамедлительно устранены Подрядчиком.

4.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить и сдать работы Заказчику. 5.

Образцы договора со строителями по обшивке фасада сайдингом

Эта отделка внешне ничем не отличается от натурального дерева. Компания «Усадьба» предлагает услуги по обшивке домов качественным виниловым и блок-хаусом под бревно, услуги по утеплению фасада плитами из минеральной ваты и экструдированным пенополистиролом (цоколь).

Стоимость отделки фасадов домов Отделка фасада сайдингом под ключ Отделка фасада деревянного дома Отделка фасадов частных домов Одно из наиболее бюджетных и быстрых решений в отделке фасадов – монтаж. Это идеальный выбор для облицовки старого кирпичного или деревянного домов.

Цены на отделку фасада дома сайдингом под ключ – от 1250 р./м 2 .

  1. передачи Подрядчику мест производства работ в состоянии строительной готовности;
  2. осуществления платежей по Договору в установленный им срок.
  3. поставка материалов «от Заказчика»;

Монтаж сайдинга чтобы узнать стоимость работ и материалов С 2004 года за время существования нашей компании мы много раз сталкивались с отделкой фасада и такими распространенными материалами, как виниловый сайдинг и фасадные панели. Фасадные и кровельные работы Ул.

Договор строительного подряда на отделку фасада

Заказчик в течение рабочих дней после завершения всего объёма Работ (этапа Работ), предусмотренных Договором, обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ по Акту выполненных работ.

4.4. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной работе при приемке результата работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Читайте также:  Сколько отец может видеть ребенка при разводе?

4.5. Требование к качеству выполнения работ регламентируются соответствующими техническими регламентами и СНиПами. 4.7. Право собственности на результат выполненных работ (в том числе материалы) и риск его случайной гибели, или порчи, переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Акта выполненных работ.

5.2. Все требования со стороны Заказчика должны быть оформлены в письменном виде с обязательным указанием конкретных недостатков и отступлений от условий договора. 6.1.

Договор на обшивку фасада

Все расчеты по Договору производятся после каждого окончания этапа выполненных работ. Основанием для расчета считается акт приема-передачи строительных работ.

§7. Осуществление строительных работ. §7.1. Временное подсоединение коммуникаций и их окончательное подсоединение осуществляет Подрядчик по согласованию с Заказчиком и за его счет.

§7.2. Каждое смонтированное оборудование проверяется Подрядчиком индивидуально, а затем комплексно опробуется в присутствии Заказчика. §7.4. Если в процессе работ Подрядчик обнаруживает неисправность имущества или скрытые дефекты в оборудовании, он обязуется проинформировать об этом Заказчика.

§7.5. За два дня до начала сдачи готовых конструкций или выполненных работ Подрядчик информирует Заказчика о готовности сдать Объект. §7.6. При обнаружении неисправностей оборудования или дефектов выполненных работ, Подрядчик обязуется провести работы по их исправлению в срок, обозначенный настоящим Договором.

Договор о выполнении работ по утеплению и ремонту фасада дома

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.

4.1. Стоимость работ Исполнителя по настоящему Договору составляет __________ (_____________) рублей, в т.ч. НДС — ____________ (________________) рублей. 4.4. Уплата Заказчиком Исполнителю суммы, указанной в п.

4.1 настоящего Договора, осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре (или наличными денежными средствами через кассу Исполнителя). 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 5.2.

Договор о выполнении работ по утеплению и ремонту фасада дома

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами. 4.1. Стоимость работ Исполнителя по настоящему Договору составляет __________ (_____________) рублей, в т.ч. НДС ____________ (________________) рублей.

4.4. Уплата Заказчиком Исполнителю суммы, указанной в п.

4.1 настоящего Договора, осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре (или наличными денежными средствами через кассу Исполнителя).

Договор подряда на изготовление фасадного декора

________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, и ИП Лазарь Александр Александрович, далее именуемый Подрядчик, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1 Основные понятия

1.1 Фасадный декор — продукция Подрядчика — архитектурные детали отделки фасада выполненные из экструдированного пенополистирола с армированным стеклосеткой штукатурными покрытием, готовым к покраске.

1.2 Дизайн-проект — набор картинок с визуализацией или чертежей фасадов или их фрагментов, из которых понятен вид и габариты Фасадного декора. Дизайн-проект предоставляет Заказчик.

1.3 Счёт — приложение к договору — список деталей Фасадного декора, объединённый в логические архитектурные узлы с указанием их количества и стоимости.

1.4 Техническое задание — набор чертежей всех деталей Фасадного декора (каждая деталь на отдельном листе) и Комплектация.

1.5 Комплектация — список деталей Фасадного декора согласно чертежам Технического задания. Комплектация может отличаться от состава Счёта, как в наименовании, так и в количестве деталей и узлов и не содержит информации о стоимости. Комплектация предусматривает раскладку деталей по упаковкам.

2 Предмет договора

2.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать Техническое задание на изготовление фасадного декора, предоставить его на согласование Заказчику и после утверждения изготовить своими силами и из своих материалов Фасадный декор согласно Техническому заданию.

2.2 Заказчик обязуется оплатить предусмотренные Договором работы, рассмотреть и утвердить Техническое задание, принять результаты работы.

3 Сроки выполнения работ

3.1 Срок разработки Технического задания составляют семь дней с момента получения Подрядчиком предоплаты.

3.2 Срок изготовления Фасадного декора составляет _____ дней с момента утверждения Заказчиком Технического задания.

4 Стоимость работ и порядок расчётов

4.1 Общая стоимость работ по договору, включая материалы, составляет ___________________. НДС не облагается.

4.2 Стоимость разработки Технического задания включена в общую стоимость работ.

5 Порядок выполнения работ

5.1 Подрядчику может потребоваться выезд на объект Заказчика для уточнения размеров и других обстоятельств. В этом случае Заказчик обязуется предоставить Подрядчику доступ на объект строительства.

5.2 В течение 7 дней с момента получения предоплаты Подрядчик разрабатывает Техническое задание, руководствуясь Дизайн-проектом, предоставленным Заказчиком, и предоставляет его для согласования Заказчику в электронном виде.

5.3 В ходе разработки Технического задания возможно изменения способа разбиения Фасадного декора на детали. Таким образом может произойти отступление в названиях и количестве деталей, указанных в Счёте. При этом Подрядчик обязан сохранить вид Фасадного декора в сборе соответствующим Дизайн-проекту.

5.4 Отличия Комплектации от Счёта при сохранении общего вида Фасадного декора в сборе не являются нарушением Договора или основанием для пересмотра стоимости работ.

5.5 В дальнейшем после утверждения Технического задания Стороны руководствуются Комплектацией, в том числе при приёмке-сдачи Фасадного декора.

5.6 Заказчик утверждает Техническое задание или предоставляет мотивированные возражения, которые Подрядчик обязан учесть, предоставив в трёхдневный срок исправленный вариант Технического задания, или мотивированно отклонить.

5.7 В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика ему возвращается предоплата за вычетом фактически расходов, понесённых Подрядчиком на выполнение работ по Договору.

6 Порядок приёмки-сдачи фасадного декора

6.1 Приёмку Фасадного декора осуществляет Заказчик или его доверенное лицо при предъявлении доверенности и удостоверения личности.

6.2 Комплект документов, подтверждающий приёмку-сдачу Фасадного декора, состоит из Комплектации и акта выполненных работ.

6.3 Передача Заказчику фасадного декора производится на складе Подрядчика по адресу Московская область, Лобня, ул. Гагарина, 9.

6.4 По поручению Заказчика Подрядчик может организовать доставку Фасадного декора при помощи стороннего перевозчика. Стоимость доставки не входит стоимость работ по Договору. Обязанность по оплате доставки лежит на Заказчике, её порядок согласовывается отдельно в зависимости от выбора перевозчика.

6.5 В случае передачи Фасадного декора на объекте Заказчик обязуется обеспечить приёмку согласно п. 6.2. В случае нарушения данного условия передача Фасадного декора не производится, и он возвращается на склад Подрядчика. Затраты на транспортировку в этом случае несёт Заказчик.

6.6 Фасадный декор упакован в стретч-плёнку согласно Комплектации.

6.7 Упаковки Фасадного декора имеют этикетку, на которой указаны уникальный номер, название комплекта и состав упаковки.

6.8 Детали Фасадного декора маркированы этикетками с указанием артикула согласно Техническому заданию.

6.9 При отправке в другие регионы РФ с перевалкой Фасадного декора на терминале транспортной компании необходима жёсткая упаковка. Её вид и стоимость согласовывается Сторонами отдельно.

6.10 Заказчик обязан принять и вывезти Фасадный декор со склада Подрядчика не позднее трёх дней с даты его готовности.

7 Гарантия и прочие условия

7.1 Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с материалом и видом поверхности Фасадного декора, а также способом его монтажа.

7.2 Гарантия на Фасадный декор составляет 2 года с момента монтажа, но не более 3 лет с момента отгрузки. Гарантия предоставляется при условии соблюдения правил перевозки, хранения и монтажа Фасадного декора.

7.3 Претензии по качеству и соответствию декора Техническому заданию принимаются в соответствии с законодательством РФ.

7.4 Подрядчик обязуется устранить обнаруженный брак полностью и за свой счёт в разумные согласованные Сторонами сроки.

7.5 Споры, связанные с исполнением Договора, решаются в судах Московской области по подсудности Подрядчика

7.6 Прочие условия, не отражённые в Договоре, определяются законодательством РФ.

8 Реквизиты сторон

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________
Паспорт: ______________ выдан __________________________________
Адрес: ________________________________________________________
Электронная почта: ________________________
Телефон: _________________________________

ИП Лазарь Александр Александрович
ИНН: 500804533404
Адрес: Московская область, Дмитров, Заречье, индустриальный парк “Ниагара”
Телефон: +7 495 125 10 74
Электронная почта: office@fasadel. com
р/с: 40802810000000004222
в АО «Райффайзенбанк», Москва
БИК: 044525700
к/с: 30101810200000000700

Контакты

+7 495 125 10 74

office@fasadel.com

Адрес студии и производства

Московская область, Дмитров

индустриальный парк “Ниагара”, Опорный проезд,79

Платёжная информация

© 2005–2019 ИП Лазарь А.А. Все права защищены

Название и логотип “Фасадэль” — зарегистрированный товарный знак.

Договор подряда на фасадные работы

Типовой договор подряда

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 1.1. «Строительная готовность объекта» — обеспечиваемое Заказчиком состояние объекта, при котором Заказчиком созданы условия, необходимые Подрядчику для выполнения работ по настоящему Договору, а именно: СТАТЬЯ 3. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ.

Указанная Договорная Цена является общей фиксированной суммой и не может быть изменена, кроме как по условиям пункта 10.1 настоящего Договора. 3.3. Расчеты между Сторонами за выполненные Работы по настоящему Договору производятся в следующем порядке: 3.3.3.

Договор подряда на выполнение фасадных работ

3.2.2. Оплачивать выполненную, в соответствии с условиями, определенными в п. 2.1.4. Информировать Заказчика о заключении подряда с субподрядчиками по мере их заключения.

3.2. Вышеуказанная стоимость является окончательной для объема, определенного согласно пункту 2.1. настоящего договора. 3.3. При согласованном изменении объема стоимость может быть изменена с подписанием дополнительного Протокола.

Читайте также:  Какую госпошлину нужно заплатить при разводе через суд

Договор подряда на изготовление фасадного декора

________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, и ИП Лазарь Александр Александрович, далее именуемый Подрядчик, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.4 Техническое задание — набор чертежей всех деталей Фасадного декора (каждая деталь на отдельном листе) и Комплектация.

Договор на работы по вентилируемому фасаду

В течение ( ) дней с даты передачи Строительной площадки выдать точки подключения временных инженерных сетей на период строительства.

6.3.5. Обеспечить присоединение постоянных инженерных сетей.

6.4. Права Заказчика: 6.4.1. Заказчик имеет право вносить любые изменения в состав и объемы Работ или техническую документацию, которые по его мнению необходимы.

5.12. При наступлении обстоятельств, указанных в п.

5.11 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

  1. Договор на фасадные работы
  2. договора по типам
  3. Договор подряда на провидение работ по устройству фасада жилого дома
  4. Договор о выполнении работ по утеплению и ремонту фасада дома
  5. Договор подряда на выполнение фасадных работ

Договор о выполнении работ по утеплению и ремонту фасада дома

Принять от Заказчика по акту объект для проведения работ по утеплению и ремонту фасада в срок, указанный в п. 2.3.1 настоящего Договора. 2.1.4. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения.

В информации изложить предмет договора, стоимость по договору, сроки, наименование и юридический адрес субподрядчика с приложением копии лицензии. 2.1.9. Обеспечить режим труда своих сотрудников в соответствии с нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан.

2.1.6. После готовности результата работ по утеплению и ремонту фасада дома к сдаче известить об этом Заказчика в срок _____ дней. 2.2.2.

Договор на устройство фасадные работы

В информации изложить предмет договора, стоимость по договору, сроки, наименование и юридический адрес субподрядчика с приложением копии лицензии.

6.8. 5.4. Счета-фактуры представляются Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить полный текст 5.5. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ считается дата списания денежных средств со счета заказчика. 5.6. В ходе строительства Объекта Заказчик и Подрядчик ежеквартально производят сверку выполненных и оплаченных работ.

Договор подряда на выполнение фасадных работ

7.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком Скрытых работ и подписания Актов освидетельствования скрытых работ.

В противном случае по указанию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ, а затем и восстановить ее за свой счет.

Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора и требовать от Исполнителя возврата стоимости невыполненной на момент отказа от настоящего Договора работы.

Исполнитель удерживает часть стоимости работ пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Договор подряда фасадные работы образец

Все изменения либо дополнительные согласования по ассортименту и количеству чистовых материалов, производятся в письменном виде и являются неотъемлемой частью Договора. В случае проведения дополнительных работ по Договору, срок окончания работ продлевается на суммарное количество дней, указанных в дополнительных сметах на работы.

5.3). на срок более 2 (двух) банковских дней. В случае расторжения Заказчиком Договора, он оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ, и возмещает ему прямые убытки, причиненные расторжением Договора, если таковые имеются.

5.1. Все расчеты по Договору за выполняемые Подрядчиком работы и приобретенные им материалы производятся согласно их стоимости, указанной в Приложении №1.

Перед началом работ Заказчик вносит аванс в размере ____ % от сметной стоимости работ.

konsulan.ru

Договор на декорирование интерьера

Предмет Договора 1.1. Внимание Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п.

1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой. 2. Права и обязанности сторон 2.1. Подрядчик обязан: 2.1.1. Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение дней с момента заключения настоящего Договора; 2.1.2.

принять у Заказчика

Договор на оказание услуг по декорированию

1.3. 2.1. Исполнитель в соответствии с п.1.1 обязуется выполнить следующие работы:

  1. по окончании мероприятия в срок до __________ часа «_____» _______________2016 года; вывезти за свой счёт предоставленные в прокат имущество и материалы, для декорирования помещения;
  2. предоставить в прокат необходимые имущество и материалы для выполнения других видов декорирования;
  3. сдать результат работ Заказчику не позднее __________ часов «_____» _______________2016 года;
  4. предоставить материалы и элементы, необходимые для аэродизайна помещения;
  5. выполнить оформление помещения с использованием предоставленных материалов, элементов и имущества;

Заказчик в соответствии

Договор на оказание услуг по декорированию

2.1. Исполнитель в соответствии с п.1.1 обязуется выполнить следующие работы:

  1. выполнить оформление помещения с использованием предоставленных материалов, элементов и имущества;
  2. сдать результат работ Заказчику не позднее часов «»2016 года;
  3. предоставить материалы и элементы, необходимые для аэродизайна помещения;
  4. предоставить в прокат необходимые имущество и материалы для выполнения других видов декорирования;
  5. по окончании мероприятия в срок до часа «»2016 года; вывезти за свой счёт предоставленные в прокат имущество и материалы, для декорирования помещения;

Заказчик в соответствии с п.1.1 обязуется:

  1. предоставить Исполнителю помещение, подлежащее декорированию в срок не позднее часов «»2016 года – не позднее часов до начала мероприятия
  2. предоставить Исполнителю всю необходимую информацию для художественного оформления;

Договор проката декораций, бутафории и реквизита

1.5. Арендодатель знакомит Арендатора с правилами эксплуатации технически сложных предметов или выдает инструкцию о пользовании ими.

2.1. За пользование декорациями, предоставленными по настоящему Договору, Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату в соответствии с утвержденными тарифами в размере _________ (___________) рублей _____________ (единовременно/в месяц/в день/в неделю). 2.2. Форма оплаты наличными в кассу Арендодателя (или: безналичный платеж на расчетный счет Арендодателя) в момент _______________________________.

Договор подряда на изготовление фасадного декора

Комплектация может отличаться от состава Счёта, как в наименовании, так и в количестве деталей и узлов и не содержит информации о стоимости.

3.1 Срок разработки Технического задания составляют семь дней с момента получения Подрядчиком предоплаты. 3.2 Срок изготовления Фасадного декора составляет _____ дней с момента утверждения Заказчиком Технического задания.

4.1 Общая стоимость работ по договору, включая материалы, составляет ___________________.

Договор на декорирование интерьера — Юридические советы

Работающие там специалисты быстро и качественно выполнят работу.

Для придания юридической силы письменной договоренности составляется соответствующий договор. Данная статья раскроет существующие правила составления соглашения и рассмотрит ключевые пункты такого документа.

Декорирование пространства интерьера представляет собой наполнение помещения различными предметами и аксессуарами для придания изящного вида и уюта. Задачи специалиста отличаются многообразием — от выбора скатерти и салфеток на стол до подбора объектов мебели и настенных картин. Правила составления договора на декорирование интерьера содержат следующие положения: составление договора на декорирование интерьера производится в письменной форме.

В другом формате заключенный документ не будет обладать легитимностью и будет признан ничтожным; нотариальное удостоверение необязательно; составляется документ в 2 экземплярах по одному для каждого участника сделки.

Договор на оказание услуг по декорированию

Исполнитель обязуется своими силами доставить элементы оформления, декорировать помещение, а также демонтировать и вывезти элементы декорирования помещения, предоставленные в прокат, по окончанию мероприятия.

1.3. Заказчик обязуется предоставить помещение, принять и оплатить выполненную работу в полном объеме, согласно счёту №________, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1. Исполнитель в соответствии с п.1.1 обязуется выполнить следующие работы: l предоставить материалы и элементы, необходимые для аэродизайна помещения; l предоставить в прокат необходимые имущество и материалы для выполнения других видов декорирования; l выполнить оформление помещения с использованием предоставленных материалов, элементов и имущества; l сдать результат работ Заказчику не позднее ________ часов «___» _____________ 2022 года; l по окончании мероприятия в срок до ________ часа «___» _____________ 2022 года; вывезти за свой счёт предоставленные в прокат имущество и материалы, для декорирования помещения; 2.2.

Договор декоратора свадеб образец

О продлении Договора Арендатор обязан сообщить Арендодателю не позднее чем за ( ) дней до окончания срока его действия следующим способом: . 3.4. Арендатор вправе отказаться от Договора проката в любое время. 3.5. В этой части стороны обсуждают те чрезвычайные моменты, при которых может наступить освобождение от ответственности В заключительных положениях, как правило, документу присваивается правовой статус, а также оговариваются сроки его действия

Оформление договора на декорирование интерьера

В другом формате заключенный документ не будет обладать легитимностью и будет признан ничтожным;

  • нотариальное удостоверение необязательно;
  • составляется документ в 2 экземплярах по одному для каждого участника сделки.

  • Ссылка на основную публикацию